科学健康资讯 · 内容仅供参考,不替代专业诊疗 联系我们|疾病百科
会计

工费经费会计分录(工费经费科目)

2023-09-25 会计 本文链接

今天和朋友聊天,说是他们工地上出了羊,整个工地要求全部停工。因为在施工单位干的缘故,我的第一感觉是:工地上的工人怎么办呢?农民工群体,多数都跟着包工头干活,没有正式的劳动合同,没有基本工资,没有社保,不干活就没有收入,没有收入家里的老人孩子怎么办?国家虽然将疫情定义为了不可抗力,但是对于疫情引起的人员窝工,到目前为止都没有一个统一的规定,有些省份规定:如山东省疫情期间可按每人40元/天的标准,由建设单位给予补偿,但该费用也仅仅只是用于疫情防控用的,并不是给到农民工手中的;还有的省市规定:如上海市规定,对封控在工地的工人按当地最低工资标准给予计算窝工费,该费用由建设单位承担。但目前的情况是:建设单位由于销售不理想,也拿出来这笔钱,换句话说,建设单位同样也是“受害者”。

所以我在想:是不是能够从国家层面出台相关的政策,发行疫情专项贷款,以不计利息或很低利息给到建设单位,建设单位与施工单位以一定比例进行分配,再由施工单位给予农民工一定的窝工补偿。这样各方都能挺过去“这道坎”。

瞎说的,不喜勿喷!

最高法:发包人在停工损失核算表中对停工损失以及利息数额进行明确,发包人据此主张“停窝工损失及利息是定额,此后不应再计算利息”,能否支持?

背景:

庭审中,发包人提供了公司盖章的《上海四建停工损失核算》表,其中“窝工费”一列栏载明,3-2合计1451.47万元,3-1合计1914.57万元,总计3366.03万元;利息一列栏载明,3-2合计283.78万元,3-1合计453.81万元,总计737.59万元;费用合计一列栏载明,3-2合计1735.25万元,3-1合计2368.37万元,总计4103.63万元 。

一审法院认为:

关于停窝工损失的利息问题。

首先,基于上海佳程公司、栩宽公司出具的《上海四建停工损失核算》表,四建公司主张的部分事实,即3-1项目(453.81万元)和61丘项目(283.78万元)停窝工损失利息金额合计737.59万元,因上海佳程公司、栩宽公司自认,应当予以支持。

其次,鉴于停窝工损失金额的确定系在审理过程中相关各方达成的一致意见,故应当自此之后支付停窝工损失的相应利息。

四建公司主张自上海佳程公司、栩宽公司计算停窝工损失的截止日起计付相应利息,缺乏事实和法律依据,难以支持。

四建公司以3-1项目(1914.57万元)和61丘项目(1451.47万元)停窝工费合计3360.03万元为本金,按照法定利率计算利息,符合法律规定,予以支持。

最高法二审认为:

本院注意到,四建公司起诉请求判令上海佳程公司、栩宽公司支付3-1项目停窝工损失44646692.81元、支付61丘项目停窝工损失31926356.25元(均暂计算至2018年7月20日,要求计算至实际付清该款项之日止,利息按年利率6.65%计算)。对此,上海佳程公司、栩宽公司在一审庭审中明确表示“利息数额过高,应该适当降低。同意按照现在一年期的法定利率来计算”。

后上海佳程公司、栩宽公司向一审法院提交了《上海四建停工损失核算》表,自认3-1项目停窝工损失19145700元、利息4538100元和61丘项目停窝工损失14514700元、利息2837800元,且明确表示“以被告提供的核算表为准,请法院依法判决”。

2020年12月3日,四建公司变更该部分诉求,认可上海佳程公司、栩宽公司《上海四建停工损失核算》表所载停窝工损失及利息金额,但坚持主张以停窝工损失为本金、按照法定贷款利率计算至实际支付日的利息。

本院认为,金钱之债支付利息符合交易习惯,四建公司在诉请赔偿停窝工损失的同时,诉请按法定利率支付利息至实际付清之日,并不违反法律规定。

对于停窝工损失的利息计付至实际付清之日,四建公司始终坚持主张,上海佳程公司、栩宽公司在一审时对此并未提出异议,在其《上海四建停工损失核算》表中亦认可计付相应利息,且未对利息计付期限作出特别声明。

一审法院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》相关规定,认定上海佳程公司、栩宽公司对此问题构成自认,支持四建公司变更后的主张,在判决上海佳程公司、栩宽公司向四建公司支付3-1项目和61丘项目的停窝工损失及利息(计算至2020年12月3日)的同时,判决上海佳程公司、栩宽公司向四建公司支付以两项停窝工损失本金为基数、自2020年12月4日起至实际支付之日止、按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付之利息,并无不当。

上海佳程公司上诉提出《上海四建停工损失核算》表中认可的停窝工损失及利息是定额、不应计算2020年12月4日之后的利息,缺乏事实和法律依据,四建公司对此亦不认可,本院难以支持。

(2021)最高法民终717号 · 2021-06-10

造价法律实务问答

别人家的瓦工,没有对比就没有伤害。

我家光瓦工铺贴的工费就一万多,但是完工的效果真的让我觉得不值。

插座开孔开的张牙舞爪,师傅你这是急着赶工期嘛,那也不能做事拖泥带水吧,工费一分没有少给,为啥做出这种活来呢,新房真的让那些手艺不行的人练手了。

开孔开成这样还好意思收取费用,我也是无语了,谁家的钱那么好挣呢?你不对自己高要求,最终有啥提升呢,我就问。

做装修8年,以下15条省钱方法千万别错过!

一、施工方面

1.拆除阶段:家里一些不要木制品、空调、暖气片、顶面的吊顶可以卖给小区收废品的。垃圾外运这块可以节省一车费用,大概在800-1000左右。

2.水电阶段: 新房达标的情况下可以断点改造,涉及到一排插座可以采用轨道插座,至少省三四个点位,轨道插大概在三四百左右。施工之前可以提前规划好点位数,可以很好的控制水电费用。

3.防水:厨房如果无地漏可以不做防水。

4.瓦工阶段:瓷砖选择常规规格,贴砖时可以节省工费以及瓷砖费用,如果可以厨卫瓷砖可以选择同一款,节省损耗。选择瓷砖时尽量选择同一个品牌,节省不必要的小单费。

5.木工阶段:根据风格,做局部吊顶即可,美观的同时可以费用;最求性价比的客户,家里不做复杂的吊顶以及造型。

二、主材方面

1.瓷砖:购买普通瓷片即可,地砖上墙瓷砖价格高,工费也贵(根据客户预算以及风格)

2.木门:选择生态免漆门,环保系数高,家里的窗套 垭口可以选择不做,阳角找直一样美观大气,看如何设计了。

3.浴室柜:浴室柜可以选择一些品牌的活动款。

4.座便器:选择自洁釉的马桶,有反水弯选择直排马桶不易堵塞,无反水弯可以选择虹吸马桶。

5.橱柜:不必要的小怪兽五金不要买,下拉五金件没必要买,橱柜玻璃门没必要做,尤其有油烟不好擦。

6.石材:厨房 卫生间有窗户的地方,无需做窗台石,瓷砖直接贴即可。

7.暖气:暖气的选择省钱的同时要看小区的水质,钢制暖气省钱,但水质不好的小区还是推荐铜铝复合。

8.窗户:不临街 选择60型材接口,隐形纱窗,钢化玻璃看玻璃的大小。

9.漆:选择有十环认证的漆,voc、苯、甲苯释放量复合国标即可。深色基漆价格高,相对来说也不环保,尽量少用。

10.定制:选择E0级板材即可,特殊的五金比如:灯带、玻璃门能少用就少用也省钱,看客户的需求以及设计风格。

最简单的挖出来以后,上交给国家了。 那我挖的时候有没有工费?上交的过程中有没有产生交通费?通讯费?误工费?这些费用谁来管呢?这律师证是怎么考出来的?花多少钱能考到这个水平的证书?给大家说一下,大家都去考一考,凑个热闹。

大河报大河客户端官方账号

男子翻修下水道意外挖到“宝”,律师:应当上交公安等有关部门

终于有职工疗养了

“按照上级规定要求,经学校行政会研究决定:本次参加市总工会和学校工会组织的疗养工会会员名单由以下人员组成:行政人员3人,近两年将退休人员5人,高三和九年级毕业班班主任,年段长8人,高三和九年级科任老师7人,共23人,占我校工会会员20%。未参加此次疗养的老师根据文件精神将在5年内安排。”

今天一则信息通告让大家小激动一下,职工终于可以疗养了。以前听说某某去哪里疗养了时,许多人都流露出羡慕的眼神。这个政策许多年轻人听都没听过,以前只有劳模或者领导才有疗养,现在作为普通职工也可以参加疗养,费用由工费或者单位承担,个人基本不用花钱,时间大概在5—7天。这对普通职工来说真是一个普大喜奔的好消息。#自然疗养# #职工# #福利#

本文内容仅供健康科普参考,不能替代专业医疗诊断和治疗建议。如有身体不适,请及时就医并遵从医师指导。

相关阅读